GF—2000—0207

家庭居室装饰装修工程施工合同

（示范文本）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

（ 1）承包人包工、包料（详见附表 5 ：承包人提供装饰装修材料明细表）；

（ 2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表 4 ：发包人提供装饰装修材料明细表。附表 5 ：承包人提供装饰装修材料明细表）；

（ 3）承包人包工、发包人包料（详见附表 4 ：发包人提供装饰装修材料明细表）。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师

的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：

（ 1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6： 家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

（ 2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6： 家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写） 元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

第四条 发包人义务

第五条 承包人义务

第六条 工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表 7 ：家庭居室装饰装修工程变更单）。

第七条 材料的提供

第八条 工期延误

（ 1）工程量变化和设计变更；

（ 2）不可抗力；

（ 3）发包人同意工期顺延的其他情况。

第九条 质量标准

双方约定本工程施工质量标准：

。施工过程中双方对工程质量发生争议，由 部门对工程质量予以认证，经认证工程

质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条 工程验收和保修

（ 1） ；

（ 2） ；

（ 3） 。

承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表 8 ： 家庭居室装饰装修工程验收单）。

第十一条 工程款支付方式

（ 1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

工程进度过半指：

。

（ 2）其他支付方式：

。

第十二条 违约责任

责。

续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼。

第十四条 几项具体规定

点 分至 点 分。

第十五条 其他约定事项：

第十六条 附则

合同附件：

附表 1—1 ：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一） 附表 1—2 ：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二） 附表 2 ：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附表 3 ：家庭居室装饰装修工程报价单附表 4 ：发包人提供装饰装修材料明细表附表 5 ：承包人提供装饰装修材料明细表附表 6 ：家庭居室装饰装修工程设计图纸附表 7 ：家庭居室装饰装修工程变更单附表 8 ：家庭居室装饰装修工程验收单附表 9 ：家庭居室装饰装修工程结算单附表 10 ：家庭居室装饰装修工程保修单

发包人（签字）： 承包人（盖章）法定代表人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日鉴证意见：

鉴证机关（章） 经办人：

年 月 日

监制部门： 印刷单位：

附表 1—1

家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）

附表 1—2

家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程报价单

金额单位：元

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

发包人提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

承包人提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程设计图纸

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程变更单

注：若变更内容过多请另附说明

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程验收单

全部验收合格后双方签字盖章：

发包人代表（签字）： 承包人代表（签字）：

家庭居室装饰装修工程结算单

年 月 日

发包人代表（签字盖章）： 承包人代表（签字盖章）：

附表 10 ：

家庭居室装饰装修工程保修单

发包人代表（签字盖章）： 承包人代表（签字盖章）：

备注：

①从竣工验收之日计算，保修期为一年。

②保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。

③保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，承包人酌情收费。

④本保修单在发包人签字、承包人签章后生效。监督电话：