GF—2003—0214

建设工程施工劳务分包合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局二○○三年八月

工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：

劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

资质证书号码： 。发证机关： 。资质专业及等级： 。复审时间及有效期： 。

工程名称： 。工程地点： 。分包范围： 。提供分包劳务内容： 。

开始工作日期： 年 月 日，结束工作日期： 年 月 日，总日历工作天数： 天。

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（ 1）本合同；

（ 2）本合同附件；

（ 3）本工程施工总承包合同；

（ 4）本工程施工专业承（分）包合同。

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（ 1）

（ 2）

（ 1）在 年 月 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： ；

（ 2）在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（ 3）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

（ 4）在 年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）： ；

（ 5）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为： ；

（ 6） 在 年 月 日前向劳务分包人提供下列生 产、生活临时设 施：

，其交验要求与保护责任为： ；

收集整理及交工验收；

应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必 须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

采购材料费用为： （单价）

采购材料费用为： （单价）

采购材料费用为： （单价）

采购材料费用为： （单价）

（ 1）固定劳务报酬（含管理费）；

（ 2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

（ 3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

，单价为 元；

，单价为 元；

，单价为 元；

，单价为 元；

，单价为 元。

，单价为 元；

，单价为 元；

，单价为 元；

，单价为 元；

，单价为 元。

（ 1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 %，按变化前后价格 的差额予以调整；

（ 2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

（ 3）双方约定的其他情形：

（ 1）合同生效即支付预付款 元；

（ 2）中间支付：

第一次支付时间为 年 月 日，支付 元；第二次支付时间为 年 月 日，支付 元；

……

（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（ 1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（ 2）增减合同中约定的工程量；

（ 3）改变有关的施工时间和顺序；

（ 4）其他有关工程变更需要的附加工作。

修改意见。工程承包人确认结算资料后 14 天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

（ 1）工程承包人违反本合同第 19 条、第 24 条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（ 2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

（ 1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金；

（ 2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 元的违约金；

（ 3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金

元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作 时间不予顺延。

他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

（ 1）索赔事件发生后 21 天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

（ 2）发出索赔意向通知后 21 天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（ 3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于 21 天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（ 4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后 21 天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（ 5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向， 在索赔事件终了后 21 天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（ 3）、（ 4）规定相同。

（ 1）双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；

（ 2）向有管辖权的人民法院起诉。

（ 1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（ 2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（ 3）仲裁机构要求停止合同工作；

（ 4）法院要求停止合同工作。

内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔 7 天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可

抗力结束后 14 天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

（ 1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；

（ 2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（ 3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（ 4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；

（ 5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

（ 6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

（ 7）延误的工作时间相应顺延。

建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。

。

合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表

附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章）

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：

附件一

工程承包人供应材料、设备、构配件计划

附件二

工程承包人提供施工机具、设备一览表

附件三

工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表